Xxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx podle obchodního xxxxxxxx sjednali xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, koho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx-xx dohodnuto jinak.
Průběh xxxxxx
Xxxxxxxxx rozsudkem xxxxxxxx Xxxxxxx soud x&xxxx;Xxxxx výrok X. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 10 x&xxxx;23.3.1999, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částku 100&xxxx;450 Kč x&xxxx;18% xxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xx 26.1.1996 xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx pokutu xx xxxxxxxx žalovaného x&xxxx;xxxxxxxxxx díla. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 17.2.1998 odvolací soud xxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;30.4.1997 xx výrocích, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 174&xxxx;875 Xx s příslušenstvím x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. V zamítavém výroku xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx zůstal xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku odvolací xxxx uvedl, že xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx mu umožnilo xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx posoudil. Mezi xxxxxxxxx není xxxxxx, xx uzavřeli xxxxxxx x xxxx xx xxx 4.8.1993 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx dohodli xxxx xxxx termín provedení xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx pokutu za xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§266 xxxx. xxx.) xxx určit, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx správně stanovil x xxxxx, xx xxxxxxx je nutno xxxxxxx xxxxxx počítat, x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx 15.10.1993 (xxxxxxxx termín dokončení), xxx xxxxxx dílo xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xx prodlení. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx umožnil xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx smluvní pokutu xxx xxxxxx. X&xxxx;xxxxxxx xx smlouvě totiž xxxxxxxxx, že xx xx týkal xxxxxx xx xxxxxxx pokutu. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dovodil, xx xxxxxxxx o vině xxxxxxxxxx xx nedodržení xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxx z ustanovení §538 xxxx. xxx.
Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx žalobce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x. 2 xx smlouvě x xxxx, xxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xx týká dokončení xxxx xxxxxxxxx XXX xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Žalobce xx v tomto xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xx 14 dnů xx xxxxxxx těchto xxxxx. X&xxxx;xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani zákonný xxxxx xxx odstoupení xx smlouvy. Provedení xxxxxxx xxxxxxxxx navržených xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx soud též xxxxxxx, že závěr x xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx zhotovitel x x&xxxx;xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, vyplývá xxx z povahy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx, xxxxx obsahem xxxx vzájemná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nikoli xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx též xxxxxxxx.
X&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxxxx připustil xxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, „xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx) ujednání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx i xxxxxxxx x smluvní xxxxxx z hlediska xxxx xxxxxxxxxx xx právní xxxxxx xxxxxxxxx významu.“
Proti xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxx xxxxxxxx v otevřené xxxxx xxxxxxxx. Xx xx jeho přípustnosti xxxxxxx na xxxxxxxxxx §239 xxxx. 1, xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx §241 xxxx. 3 xxxx. x) o.s.ř., xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
X&xxxx;xxxxxxxx uvedl, že xxxxxx nepochybně platí xxxxx odvolacího xxxxx, xx zhotovitel odpovídá x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx subdodavatelů. Xxxxxxxx však bylo xxxxxxx xxxxxxx pokuty, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx sjednáno x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxx v projednávané věci, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, kdy x&xxxx;xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx, že xxxx ujednání xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zhotovitel, xxxxxx na případy, xxx x&xxxx;xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.
X postupu xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx při projednávání xxxxxxx x xxxx, xxxx xx žalobce xxxxxxxxx xxxxxxx XXX xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx v té xxxx xxx o xxxx xxxxxxxx x xxxxx technologii, používané xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx byl xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx žalobce xxxxx, xxxx žalovaný xxxxxxxxx změnu xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x proto přistoupil xx takovou xxxxxx xxxxx smlouvy, která xxxxxxx xxxxxxx ustanovení x smluvní xxxxxx xxx prodlení x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxx, xxx k prodlení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx uzavřena xx tiskopisu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tak, xxx je uvedeno x&xxxx;xxxxxxxxx, xx bylo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx v napadeném rozsudku. Xxxxx výklad xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx bylo z podnětu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x se souhlasem xxxxxxx xxxx objednatele xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx vztahovat jen xx případy, kdy xx k prodlení x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxx xxxxx vinou xxxxxxxxxxx. Xxxxx dovolatel xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx žalovaného, xx xxxx účastníky bylo xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx „xxxx xxxxx“ xxx xxxxx xxxxxxxx zamýšlen xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx případných xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx s ustanovením §538 xxxx. xxx., které xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xx interpretuje xxxxxxxx, xx xxxx prakticky xxx významu, poněvadž xx známo, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxx, xx rozsudky xxxxx obou stupňů xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx ustanovení xx. 5.5 xxxxxxx x xxxx zastávaný xxxxxxxxxxx xx podle xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxx účastníky, xxx x&xxxx;xxxxxxxx předpisy. V tom xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §538 xxxx. xxx., xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx i xx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx. 5.5. xxxxxxx o xxxx prohlašuje za xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxxxx, xx xx těžko xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx o „xxxxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx by xxxxxx x smluvní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx nevzniká xxxxxxxxx platit xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx části dvanácté, xxxxx xxxxx, bodu 17. xxxxxx č. 30/2000 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaným xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxx xxxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosavadních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x rozhodnou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx. podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx účinném xxxx 1.1.2001).
Xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §239 xxxx. 1 x.x.x. x xx důvodné.
Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudů obou xxxxxx a xxx xxxxxx soudu prvního xxxxxx k dalšímu xxxxxx.
X&xxxx;xxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx skutkového zjištění, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pokutu xxx xxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx ji xxxx muset xxxxxxxx, xxxxx jestliže x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxx, xx. pouze x&xxxx;xxxxxxx xxx zaviněného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Rovněž dikce xx. 5.5. xxxxxxx x xxxx mu xxxxxxxx x xxx Xxx. R. X., xxxxx smlouvu spolupodepsal xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx 5.2.1997 (x.x. 19) xxxxxxxxx, xx doplněk „xxxx xxxxx“ byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, „xxx xx xxxxxxx xxxx., že xxxxx x&xxxx;xxxxxx, nebo že xxxxxxx neumožní přístup xx xxxxxxx.“ Z této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pokutu x&xxxx;xxxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vinou xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx v dovolání, xxx i xxx, xx ji xxxxxx xxxxxx xxx v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž pouze xxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxx moc xxxxxxx ujednání xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prodlení, xxx xxxx formulováno xxxxx obecně. Ostatně x&xxxx;xxxxxxx neposkytnutí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx objednavatele - xxx xxxxxxxxxx §370 xxxx. zák. - x xxxxxxxx smluvní xxxxxxxx x&xxxx;xxx směru xx bylo xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx oba xxxxx xxxxxxxx své rozhodnutí xx xxxxxxx závěru, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx prodlení xxxxx xxxxxxxxxxxxx, nejde o xxxxxxxxxx porušení povinnosti, xxxxx z ustanovení §538 xxxx. xxx. xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxxxxxx, nese stejnou xxxxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx sám.
V ustanovení §538 xxxx. xxx., xxxxxxx xx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx dovolává xxxxxxx x na kterém xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx soudy, xx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxx xx stejnou xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dispozitivním (xxx §263 xxxx. xxx.), xxxxxxxxx však xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx §366 xx 369, xxxxx xxxx (xx xxxxxx xx ustanovení §365) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx toho obchodní xxxxxxx xxxxxxxx (§300 xx 302), xx xxxxx na xxxxxxxxxx §544 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx důsledek xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tedy xxxx xxxxxxxx důsledkem xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx obchodní xxxxxxx na xxxxxx xx zákoníku xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx zákoník, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dlužníka, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §300 xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx zavinění. Xxxxxxxxxx §300 obch. xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxx tomu, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vztahu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stejně, xxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, xx. na xxxxxxxx xxxxxxxx.
Xx proto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx - xxxxxxx pokutu, xxxxx ustanovení §538 xxxx. zák. tomu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx z povinnosti xx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxx-xx z něj, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. V tom směru xxxxxx Nejvyšší xxxx x&xxxx;xxxxxx, že x&xxxx;xxxxxxxxxx §538 xxxx. xxx. xxx systematickým x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovodit xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx je xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x zhotoviteli. Účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dílo xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, než xxxx-xx xx provádět xxx, x xx xxxxxxxxxx xxxx muset xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx vztahu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx z odpovědnosti za xxxx, xxx smluvního xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nelze.
Právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je tedy xxxxxxx x&xxxx;xxxxxx, xx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx pokuty xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx §538 xxxx. zák. pověřil xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxx x závěr xxxxxx, xxxxx xxx, xx xxxxxx-xx xx prokázat, xx xxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx smluvní xxxxxx ani zhotoviteli (xxxx. xxx ustanovení §545 odst. 3 xxx. xxx.). X&xxxx;xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx věcí xxxxxxxxx (a xx xxx potud, xxx xxxxxxxx, u xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z nichž xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx).
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x tedy x nesprávné. To xxxxx i xxx xxxxxx posouzení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx Nejvyšší xxxx, xxxx ve věci xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1, věta xxxxx, x.x.x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu a xxxxx x&xxxx;xxx ze xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §243b xxxx. 1, části xxxx xx středníkem, x xxxx. 2, xxxx xxxxx, o.s.ř. xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x&xxxx;xxxxxxx řízení (§243x xxxx. 2, xxxx první, x.x.x.).