Xxxxxx věta
Jsou-li xxxx xxxx xxxxxxxxx skutečností, x xxxxxxx zhotovitel xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x odpovědnosti za xxxx díla x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx stanovené x §562 xxxx. 2 xxxx. xxx. xxx xxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx o vadách xxxx.
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx JUDr. Xxxxxx Dese a xxxxxx XXXx. Miroslava Xxxxxxx a JUDr. Xxx. Xxxx Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx X. x.x., zastoupené Xxx. D. X., xxxxxxxxx, xxxxx žalovanému X.X., xxxxxxxxxxxx XXXx. X. X., advokátem, x zaplacení částky 659&xxxx;390 Kč x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Králové pod xx. xx. 47 Xx 86/2005, x xxxxxxxx žalobkyně proti xxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 22. června 2006 č. x. 1 Xxx 292/2005-93,
takto:
Rozsudek Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx ze xxx 22. xxxxxx 2006 x. j. 1 Xxx 292/2005-93 xx xxxxxxx x věc xx vrací xxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.
X x ů x o d x x x x:
Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx dne 27. xxxxxx 2005 x. x. 47 Xx 86/2005-50 xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2005 x. j. 47 Xx 86/2005-63 xxxxxx žalovanému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 659 390 Xx x 2,5% xxxxxx x xxxxxxxx x.x. od 1. 4. 2005 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx do 31.12.2005 (xxxxx pod xxxxx X), xxxxxx x části, xx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplacení 2,5% xxxxx x prodlení x.x. x xxxxxx 659&xxxx;390 Xx xx 1.1.2006 xx xxxxxxxxx, xxxxxx (xxxxx xxx xxxxx XX) x xxxxxxx x náhradě xxxxxxx řízení (výrok xxx bodem III). Xxxx prvního stupně xxxxx xx zjištění, xx žalobkyně xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx uzavřeli xxx 21.9.1998 xxxxxxx x dílo, xxxxx xxxxxxxxx ve výměně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx x dílo žalovaný xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxx po xxxx 60 měsíců. Xxxx xxxx předáno xxx 1.12.1998. Xxxxxxxxx xxxxxx dne 19.10.2004 xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 50 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxx, že x poškození desek xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxx XX xxxxxxx byla xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x následně x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Soud prvního xxxxxx posoudil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §536 x násl. obchodního xxxxxxxx (dále jen "XxxxX") x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx x §560 xxxx. 2 x §436 xxxx. 1 písm. x) XxxxX xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx výměnu xxxxx, xxxxx žalobkyně xxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxx xxxx (§564 x §436 odst. 2 XxxxX). Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx §427 odst. 1 XxxxX xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, neboť xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pouze chemickým xxxxxxxx, jehož provedení xxxxx xx objednateli xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx straně xxxxx byla xxxxxxxx XX xxxxxx, požadovat. Xxxx prvního stupně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §428 xxxx. 3 XxxxX, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxx xxxxx byly způsobeny xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx musel xxxxx - xxxx xxx xx něm, xxx xxxxxxx postup dodržel. Xxxxxxxx k tomu, xx xx xxxx xxxxxxxxx až xx xxxxx xxxx vlivem xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, i xxxx uplynula xxxxxxx xxxxx. Xxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x prodlení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplacení xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 2,5 % xxxxx xx 1.4.2005 xx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 163/2005 Sb. a xxxxxxxx xxxxxxxxx platit xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx do 31.12.2005. Ve xxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx úroků x xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X odvolání xxxx účastníků Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 22. června 2006 x. x. 1 Xxx 292/2005-93 rozsudek xxxxx prvního stupně xxxxxx xx výroku xxx bodem I xxx, xx xx xxxxxx x rozsahu xxxxxx 659&xxxx;390 Xx x 2,5% xxxxxx x xxxxxxxx p.a. xx 1.4.2005 xx xxxxxxxxx, nejdéle do 31.12.2005, xxxxxx (xxxxx xxx bodem I), xxxxxxxx xxxxxxxx výrok xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx pod bodem XX (výrok xxx xxxxx XX) x xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx obou xxxxxx (xxxxx xxx bodem XXX). Odvolací xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx stupně, x sice xx xxxxxxxxxx §428 odst. 3 XxxxX xx xxxxx vztáhnout xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx je objednatel xxxxxxx oznámit xxxx xxxx, nikoliv xxxx xx xxxxxxx, kdy xxx záruční xxxx, xxxxx je lhůtou xxxxxxxx xxx uplatnění xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx. Xxxx výklad xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx úmyslem zákonodárce. Xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxx dovolal, xxxxxx xxx jeho xxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx výrok xxx xxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxx soud xxx, xx postupoval xxxxx §219 x. x. x. x xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx jako věcně xxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §241a xxxx. 2 xxxx. x) o. s. x., xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx věci. Xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxx zaujal odvolací xxxx, není xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §428 xxxx. 3 XxxxX. Xx rozhodující xxxxxx xxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx vytknuté xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx (§428 xxxx. 3 XxxxX xx xxxxxxx s §562 xxxx. 3 XxxxX), x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx §428 xxxx. 2 XxxxX (xx spojení x §562 odst. 2 XxxxX) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx práva. Podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx případě xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx věděl, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx mají xxxxxxxx XX xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx folie xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx symbolem, x xxxxx xxx xxxxxxx, xx které xxxxxx xx ochranná xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vzniku xxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx poukázala xx to, xx xxxxxxxxxx §428 xxxx. 3 ObchZ bylo xx xxxxxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx výklad musí xxx v xxxxx xxxxxx realizován. Xxxxx xx zákonodárce xxxxxx xxxxxx xxxxxxx aplikace §428 odst. 3 XxxxX xxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx odvolací soud, xxxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, umožnil xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxx objektivní xxxxxxx doby. Pokud xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxxx, by xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, je nutno xxxxxxxxx, xx i xxxxx xx xxxxxxxx §428 odst. 3 XxxxX se může xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx lhůtě (§397 XxxxX) počítané xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx soudu k xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx především xx xx, xx žalobkyně xxxxxxxxxx žalovaného na xxxx xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx lhůt, necelých 11 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxx, že xx xxxx projevily xxx x průběhu xxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxx x zajištění xxxxx xxxx x odpovědnosti xx xxxx nic xxxxxxxxx. Podmínky xxx xxxxxxxx §428 xxxx. 3 ObchZ xxxxxx xxxxxx xxxxx názoru xxxxxxxxxx xxxx, především x xxxxxxx xx xx, xx v xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx", xxxxxxx xxxxxxxxx "měl xx mohl vědět", x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx prvního xxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx odvolacího xxxxx, xx přijetím možnosti xxxxxxxx xx xxxxxx §428 xxxx. 3 XxxxX odpovědnost xx xxxx xx fakticky xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxxxx xxxxxxx doby xx xx neodůvodněně xxxxxxxxxx xxxxxx zhotovitele x navíc xx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx poctivého xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxx tvrdě xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxxx, xxxxx zjevné xxxx xxxx včas xxxxxxxxxxxxx. Žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "Xxxxxxxx soud") xxxx xxxx xxxxxxxx (§10x x. x. x.) xx xxxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zkoumal, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Dovodil, že xxxxxxxx x xxxxxxx, xx kterém směřuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx I, je xxxxxxxxx xxxxx §237 xxxx. 1 písm. x) x. s. x., xxxxx x xxxxx rozsahu xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx XX, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle ustanovení §237 odst. 1 xxxx. x) x. x. ř., xxxxx xxxxxxxx xxxx řešil xxxxxx otázku v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xx x xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx §242 xxxx. 3 x. x. x. xxxxx, x xx x x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §241x xxxx. 2 xxxx. b) x. x. ř., xxxxx něhož xxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci.
Nesprávným právním xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx xx zjištěný xxxxxxxx stav. X xxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxxxxxxx xx jedná, xxxxxxxx xxxx použil xxxx právní xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx sice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předpis, xxx nesprávně xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxx, xx §428 xxxx. 3 XxxxX xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxx, ve kterých xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vady xxxx, xxxxxx však na xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx doba, xxxxx xx xxxxxx konečnou xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx, uplynula.
V daném xxxxxxx jde o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §428 xxxx. 3 XxxxX xx možnost xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x odpovědnosti xx xxxx xxxx x xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §562 Xxxx. 1 XxxxX xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxx díla xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx možnosti xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx §562 xxxx. 2 XxxxX xxxx nepřizná xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx díla, jestliže xxxxxxxxxx neoznámí xxxx xxxx x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx, x) bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdy xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prohlídce xxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x) xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx později xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx let a x xxxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx díla. X xxx, xx xxx xx vztahuje xxxxxx, platí místo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §562 xxxx. 3 XxxxX xx xxxxxxxxxx §428 xxxx. 2 x 3 xxxxxxx xxxxxxx xx účinky uvedené x xxxxxxxx 2.
Xxxxx §428 xxxx. 2 XxxxX xx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx, že kupující xxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxx oznámit xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx §428 odst. 1 ObchZ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vztahů xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx ustanovení §562 xxxx. 1 XxxxX xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx založených xxxxxxxx x dílo.
Podle xxxxxxxxxx §428 xxxx. 3 XxxxX xxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxxxxx, jestliže xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxx xxxxx.
Xxxxxx §562 odst. 2 xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §428 xxxx. 2 XxxxX, xxxxx xxxx relevantní xxx xxxxx xxxxxxx, jsou xxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx, xxx soud x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx tak x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx vad (xxxxxxxxxxx xxxxx), či x xxxxxx oznámení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx činí xxx roky, resp. x staveb pět xxx od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. U xxx, xx xxx xx xxxxxxxx záruka, xxxxxxxx tato objektivní xxxx záruční xxxx.
Xxxxxxxxxx §428 xxxx. 3 XxxxX, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx obdobně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §562 odst. 3 XxxxX, xxxxxxxx důsledky xxxxxxxx námitky, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vady xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xx. xxxxx xxxx xxxxx vědět x xxxxxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přísněji x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx díla. X xxxxxxxxxx §562 xxxx. 3 a §428 xxxx. 2 x 3 XxxxX xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx týká xxx xxxxxxxxxxx, xxx x objektivní xxxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxxxx toto ustanovení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §428 xxxx. 1 XxxxX xxx xxxxxx xxxxxx x vadách xxxx. Xxxx-xx tedy xxxx díla důsledkem xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vědět v xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxx xx vady xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx objektivní xxxxx xxxxxxxxx v §562 xxxx. 2 XxxxX pro xxxxxx xxxxxx zhotoviteli x xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx §428 xxxx. 3 ObchZ lze xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xx objednatel povinen xxxxxxx vady xxxx, xxxxxx xxxx na xxxxxxx, kdy již xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx správný.
V xxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxxxx.
Xx xxxxx rozlišovat xxxxxxxxx xxxx, xxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx), x promlčecí xxxx, ve které xxxx xxx právo x xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx, xx byla xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx, xxxx xxxx bylo x daném xxxxxxx, xxxx vady existovat x xxxx záruční xxxx. Objektivní xxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxx vady xxxxxxxx xxxxx záruční doby. Xx xxxx pouze x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §428 odst. 3 XxxxX. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx reklamační xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxx být xxxxx x odpovědnosti xx xxxx, resp. xxxxxx ze záruky xx jakost samozřejmě xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx. x rozhodčím xxxxxx v xxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěru, xxxxx xxxxxxxx xxxx učinil, xx již nezabýval xxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx díla skutečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx musel vědět x době xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx proto nemohl xxxxxxxxx xxx dovolací xxxx.
Xxxxxxxx soud ve xxxxxx xxx bodem XX xxxxxxxx výrok xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxx bodem XX, xxxx byla xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 2,5% xxxxx x xxxxxxxx x.x. x xxxxxx 659&xxxx;390 Xx xx 1.1.2006 xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx výrok xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx se xxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx x důvodu, xx xxxxxx x xxxxxx, xx žalobkyně nemá xxxxx xx úhradu xxxxxx 659&xxxx;390 Xx. Xx xxxxx uvedeného xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx tento xxxxx xxxx z hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx §243x xxxx. 2 věty za xxxxxxxxxx o. x. x. xxxxxx x xxxxx rozsahu x xxx vrátil odvolacímu xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx x věci rozhodne xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx.
X Xxxx dne 10. xxxxxxxx 2008
XXXx. Xxxxxx X e x
xxxxxxxx xxxxxx