Xxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2593 x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x dílo, xxx-xx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx odstupuje, xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx projevenou xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx objednatele.
Vztah k xxxxxxxx xxxxxxxx: §2004 xxxx. 1, §2004 xxxx. 2, §2005 xxxx. 1, §2586, §2593, §2604, §2606, §2610 xxxx. 1 xxx. x. 89/2012 Xx.
X. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
1. X řízení xxxxxxxxx xxx 23.9.2014 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 598 600 Xx s xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x dílo xx xxx 28.3.2014 (xxxx xxx „xxxxxxx x xxxx“) xxxxxxxx xxxx xx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx za xxxxxx x montáž xxxxxx montované xxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx. x. xx. 1 x k. x. X. Xxxxxxxx xxx vzájemným xxxxxxx xx xxx 24.2.2017 xxxxxxxxx xxxxx téhož xxx xxxxxxxx náhradu xxxxx x xxxxxxx xxxx 398 927,26 Xx s příslušenstvím.
2. Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx Králové xxxxxxxxx xx dne 4.8.2017, x. j. 14 X 169/2015-233, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 598 600 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x prodlení (xxxxx X.), uložil xxxxxxxxx xxxxxxxx žalované xxxxxx 398 927,26 Xx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx 1. 3. 2017 xx xxxxxxxxx (xxxxx XX.) x xxxxxxx x náhradě xxxxxxx řízení (xxxxxx XXX. a XX.).
3. Xxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx x xxxx zavázala pro xxxxxxxxx zhotovit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx dohodnutou cenu. Xxxx xxxx být xxxxxxxxx xx 20.6.2014. Xxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx krytiny, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx krytině, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx tyto xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištěné xxxx xxxxxxxx ze xxx 7.7.2014 a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx žalobkyni xxxxxxxxx přiměřenou lhůtu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx přípisem xx xxx 22.7.2014 xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 450 000 Xx. Xxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x xxxx xxxxxxx ze xxx 7.8.2014, xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 11.8.2014, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx týkající se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxx 598 600 Kč. Xxxxxxx střešní xxxxxxx xxxx připravena xxx xxxxxxxxx x odebrání. Xxxxxxxx xxxxxxx vynaložila xxxxxx 647 176 Xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx krytiny xxxxxxxxxxxxxxx třetí xxxxx (xxxxxxxxxxx X. XX x. x. o.). Xxxxxxxx dílo svému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. x. s. x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxx opožděně, xxxxxxxxxx X. x. x. xxxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokutu xx xxxxxx dodání xxxx xx výši 336 401,26 Xx. Xxxxxxxx konečně xxxxxxxxxx xxxxxxx na zaplacení xxxxxxxxxx posudku xx xxxx 13 950 Xx.
4. Soud prvního xxxxxx citoval ustanovení §2586, §2593, §2615 x §2618 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „x. x.“), x xxxxxxx, xx mezi stranami xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx. X odkazem xx xxxxxxxxxx §2001 až §2005 x. x. xxxxxx x závěru, xx žalovaná xxxxxx xxxxxxxx odstoupila od xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx odstoupila od xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx žalobkyni xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx odstoupení xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastnic, xxx xxxx xx. xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxx xxxx. Po xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxxxxxx §2991 x. z. x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx věci xxxx x xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxx x účastnic xxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ceny xxxx nezaplatila x xxxxxxx střešní xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odebrání.
5. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dílo xxx xxx, na věc xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2913 xxxx. x. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx škodu xxxxx smluvní xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s porušením xxxxxxx o xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xx xxxx 48 576 Kč xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx 647 176 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. XX s. x. x. xx xxxxxxxxx nové xxxxxxx xxxxx žalobkyně x xxxxxxx 598 600 Xx xxxxxxxxx x xxxxxx ceny xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx 336 401,26 Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., x. x. xx opožděné xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx žalované xx x xxxx částku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezvýšil, x xxxxxxx xx xxxx 16 880 Xx (xxxxxxx xxx x xxxxxx 13 950 Xx) jakožto xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx posoudil jako xxxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxx xxxxxxxxxx §513 x. x., a xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx x odkazem xx ustanovení §1970 x. z., xxxxx §2 nařízení vlády x. 351/2013 Xx., x xxxxx úředního xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 14/2012, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx žalobkyně xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx žaloby, xxxxx byla žalobkyni xxxxxxxx při xxxxxxx xxx 27.2.2017. Dne 28.2.2017 mohla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx tak xxxxxxx, xx xx 1.3.2017 v prodlení. X xxxxxx xxxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxx shora.
6. X záhlaví xxxxxxxxx xxxxxxxxx Krajský xxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobkyni xxxxxx 450 000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx z prodlení, xx zbývající části xxxxxxxx ve xxxxxx X. xxxxxxxx (xxxxx xxxxx), xx vyhovujícím xxxxxx XX. xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx co xx částky 62 526 Kč se xxxxxxxx úrokem x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx části xxxxx XX. xxxxxxxx (xxxxx xxxxx) x rozhodl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx (třetí xx xxxx výrok).
7. Xxxxxxxx soud částečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, xx ve smlouvě x dílo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx závazku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx předáváno xx xxxxxxxxxxxx částech či xxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění. Xxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxx xxxx jako xxxxx x xx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx montované xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx věcí. Xxxxx smlouvy xxxx xxx xxxx jako xxxxx xx dokončení xxxxxxx písemným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obou xxxxx, x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx reklamovala xxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výměny celého xxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xx žalobkyně xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x xx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx nejprve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx díla.
8. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx provedené xxxxx díla a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tak xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2593, §2615 o. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dožadovat xx xxxx, xxx žalobkyně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vzniklé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxx prováděla xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx právem z xxxxxxxxxxxx za xxxx xxxx, xxxxx podmínkou xxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxx díla xx xxxxxxx díla, x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx fyzicky xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xx. X. bodu 7. xxxxxxx o xxxx xxx oprávněn x průběžné kontrole xxxx x k xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxx pořízen xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, takový xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx není. Xxxxxxxx xxx žalovaná xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x vznést příslušné xxxxxxxxx na xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, respektive xx xx reklamace xxxx zhotovení xxxxxxx xxxxxxx dne 7.7.2014 xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx průběžnou xxxxxxx xx xxxx 500 000 Kč, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xx. IV. xxxx 4. xxxx. x) xxxxxxx o dílo xxxxx vyúčtovat po xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx, ač xxxx xxx o xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
9. Odvolací xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx otázku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx xxxxxxx o dílo x xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx x převzetí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx sjednaným xx smlouvě, x xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx najevo, xx mezi xxxxxxxx xxxxxx sporným, že xxxxx xxx o xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx. IV. xxxx 4. xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pod xxxx. a) x x), xxx xxxx. x) xxxxx x xxxxxxxx x xxx xxxx. x). Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 200 000 Xx xxxxxxxx xxx 13.6.2014 jakožto xxxxxxxx xxxxxx pod xxxx. c) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxx xxxx. e) xx xxxx 250 000 Xx xxxxxxxx xxx 26.4.2014 xx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx 20.6.2014 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 500 000 Xx xxx xxxx. x) po xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx a dále xxx 27.6.2014 uhradila 200 000 Xx xx fakturu xxx xxxx. c) xxxxxxxxxx xx namontování ocelové xxxxxxxxxx haly. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ceny xxxx xx xxxx 148 600 Xx, jenž xxx vyúčtován xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 12.8.2014. Xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx 3 298 600 Xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 2 700 000 Kč.
10. X xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x závěru, xx xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx zaplacení xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx 200 000 Kč [xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx písm. x)] x ve xxxx 250 000 Xx [xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx. e)], je xxxx nárok důvodný, xxxxx faktury k xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx byly vystaveny xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxx x dílo x xxxxxxxxx nebyly xxxxx zaplaceny. X xxxxx doplatku ceny xxxx xx xxxx 148 000 Xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx žalobkyni xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.
11. Xx vzájemné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxxxxx tvrdila a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2894 x xxxx. a §2913 o. x. xx xxxxxx x xxxxxx 336 401,26 Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., x. x. xx prodlení x xxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx jejího xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx S., x. x. x důvodu xxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxx částku xxxxx xxxxx x 336 401,26 Xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dílo xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobkyně a xxxxxxx škody. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx x této xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx nárok xxxxxxxx xx náhradu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxxx xxx, xxx je xxxxxxx xxxxx.
XX. Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx
12. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, majíc xx xx, xx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx ohledně právních xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx xx 1.1.2014, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx úpravy xxxxxxxx xxxxxx otázka by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx posouzena xxxxx“.
13. Xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx aplikaci xxxxxxxxxx §2004 xxxx. 2 x. x. xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 31.12.2013 (xxxx xxx „obch. xxx.“), je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx §2004 xxxx. 2 podstatným xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx od 1.1.2014 xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx tunc x xxxxxxx xxxxxxx by xx nemělo xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Věřitel xxxxx jejího xxxxxx xxxx xx smlouvy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x vychází xx x xxxxxxxxxx, nikoliv xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx stranami xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Odstoupení xx xxxxxxx jako xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozporu x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx postupy, xxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx x obvyklými xxxxxxx ve stavebnictví, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dílo. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vady xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.
14. Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xx xx, že xxxxxxxx xxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování xxxxxx k závěru, xx x xxxxxxx xxxx nedošlo z xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx a nepředání xxxx xxx není xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dílo xxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx převzít x xxxxxxx, nikoliv xxxx xx podmínek xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2004 odst. 2 x. x. došlo xxxx nebo xx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx §2593 x. z. xx xxxxx objednatel xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v přiměřené xxxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy x x na xxxxx xxxxxx dopadá ustanovení §2004 odst. 2 x. x.
15. Xxxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xx příslušná xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx na xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 250 000 Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 17. 6. 2014 a žalobkyni xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx §2108 o. x. xxxxxxxx xxxx xxxx díla xxxxxxxxxxx xx zhotovení xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ceně střešní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx. XX. xxxx 4. písm. f) xxxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vystavených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx činí xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx informována x xxx, xx xxxxx xxxxx platba xx xxxx xxxx xx xxxxxx žalované xxxxxxxxx xxxxxx.
16. Xxxxxxxxxxx xx konečně xx xx, xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, ve které xx xxxxxx přiznána xxxxxxx škody xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl xxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zhotovení xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx vynaložila xx xxxxxxxxx nové střechy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. XX x. x. x., xx nepřezkoumatelné, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx důvodu xxxx x předmětnému xxxxxx xxxxxx.
17. Xxxxxxxxxxx xxx odvolacímu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nesprávné xxxxxxxx závěry a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
18. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zamítl.
III. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
19. Vzhledem x datu xxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx uplatní xxx xxxxxxxx řízení – x souladu s xxxxx 1. xx. XX přechodných ustanovení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx zákony – xxxxx x. 99/1963 Sb., občanský xxxxxx řád, xx xxxxx účinném od 30.9.2017 (xxxx jen „x. s. x.“).
20. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zda xx dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §243x xxxx. 3 x §218 xxxx. x) x. s. x. xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalovaná xxxxxx dovolání proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. K podání xxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxx x části, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx žaloby xx xx xxxxxx 148 600 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx výroku v xxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xxxxxx 336 401,26 Xx se xxxxxxxx xxxxxx z prodlení, xxxx dovolatelka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plyne, xx dovolání xxxx xxxxx xxx ten xxxxxxxx řízení, jemuž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhověno, xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx právech. X příslušné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx způsobena xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx návrhu (zamítnutí xxxxxx, xxxxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx žalobkyni xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx žaloby xxxxxxxx) xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx směřující xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, jíž xxxx potvrzeno zamítnutí xxxxxx xx do xxxxxx 148 600 Xx x xxxxxxxxxxxxxx, x proti xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 336 401,26 Xx s xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx ustanovení §243x xxxx. 3 xx spojení x xxxxxxxxxxx §218 xxxx. x) x. x. x. xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
21. Xxxxxxxx xxxx xxxx zkoumal xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx výroku, xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x zamítavém výroku X. změněn xxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxx zaplatit žalobkyni xxxxxx 450 000 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, x druhého výroku, xxxxxx xxx rozsudek xxxxx prvního stupně xx vyhovujícím xxxxxx XX. xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx co xx xxxxxx 62 526 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.
22. Xxxxx ustanovení §237 x. x. x. není-li stanoveno xxxxx, xx dovolání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky xxxxxxxx nebo procesního xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx odchýlil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena xxxx xx dovolacím soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
23. Xxxxx ustanovení §238 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. xxxxxxxx podle §237 xxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxx předmětem xxxx x xxxx xxxxxx rozhodnutí obsahujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 50 000 Xx, xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a exekučního xxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; x příslušenství xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.
24. Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x závěru, xx přípustnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x jednom řízení x xxx x xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxx výrokem (x xxxx xxxx. například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.6.1999, xx. xx. 2 Xxxx 376/96, uveřejněné x časopise Xxxxxx xxxxxxxxxx číslo 1, xxxxxx 2000, pod xxxxxx 9, dále xxxx xxxxxxxx xx xxx 24.3.2005, xx. xx. 29 Xxx 1373/2004, ze dne 31.3.2005, xx. xx. 25 Cdo 1097/2004, xxxxxxxx xx xxx 4.6.2008, xx. xx. 25 Xxx 3117/2006, 25 Cdo 2432/2008, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 66/2009 Xx. rozh. xxx., a usnesení xx xxx 30.11.2011, xx. xx. 29 Xxx 3816/2011, jež xxxx – xxxxxx xxxx xxxx citovaná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx stránkách; xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.4.2008, xx. xx. III. XX 307/05, xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx www.usoud.cz). Tyto xxxxxx jsou xxxxxxxxxx x po změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §238 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. provedené x xxxxxxxxx xx 30.9.2017 (xxxx. usnesení Nejvyššího xxxxx xx dne 28.6.2018, sp. zn. 25 Cdo 1791/2018, xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 24.10.2018, xx. zn. 23 Xxx 1465/2018).
25. X xxxxxxx xxxxxxx xxx i v xxxxxxxxxxxx věci x xxxxx xxxxxxxx směřujícího xxxxx xxxxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx byla zamítnuta xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx 62 526 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx uplatněné nároky xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odstranění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou xx xxxx 48 576 Xx x dále xxxxxxx xx znalecký xxxxxxx xx xxxx 13 950 Xx. Xxx xxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odvolací xxxx x nich xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx smyslu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
26. Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx za xxxxxxx na odstranění xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx 48 576 Xx a xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx 13 950 Xx nepřesahují limitní xxxxxx 50 000 Xx x xxxxx x vztah ze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxx nárokům xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. vyloučena (srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 30.10.2019, xx. xx. 32 Cdo 3322/2019, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.4.2019, xx. xx. 32 Xxx 2441/2017). Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx, kterou xxx xxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx žaloba xx xx do xxxxxx 62 526 Xx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §243x odst. 1 x. x. ř.
27. Xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx čtvrtému x xxxxxx xxxxxx, x xxxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx žalobě, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xx xxxxx xxxxxxx od 30.9.2017, přípustné. Xxxxxxxx xxxx proto xxxxxxxx x v xxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx §243x xxxx. 1 o. s. x.
28. Xxxxxxxx soud xxxxxxx dovolání přípustným xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. s. ř. xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx po 1.1.2014, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího soudu xxxxx xxxxxx řešena.
IV. Xxxxxxxxx dovolání
29. Xxxxx xxxxxxxxxx §2593 x. x. xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx-xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx, může požadovat, xxx zhotovitel xxxxxxxx xxxxxxx a prováděl xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy, xxxx-xx by postup xxxxxxxxxxx nepochybně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §2004 odst. 1 o. z. xxxxxxxxxxx od smlouvy xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §2004 odst. 2 x. z. xxxx-xx xxxxxxx zčásti, může xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zbytku xxxxxx. Nemá-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx význam, může xxxxxxx od smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
X xxxxxxxxxx §2005 xxxx. 1 o. x. xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob xxxxxx x xxxxx xxxx.
30. Xxxxxxxx xxxx x projednávané xxxx xxx xxxxxx otázky xxxxxxxx částečného xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx-xx ve smlouvě x xxxx sjednáno xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 30.7.2012, xx. xx. 23 Xxx 4560/2010. X xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx možností xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, uzavřel, že xx věc xxx xxxxxxxxx ustanovení §437 xxxx. 5 obch. xxx., a xxxxxxxxx, xx z xxxxxx xxxxxxxxxx mj. xxxxxxx, xx xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx, může kupující xx. xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx „xxxxxxxxx od xxxxxxx“ xxx lze xxxxxxx, xxxxx nebylo ve xxxxxxx x dílo xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxx, xx objednatel xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx celé xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxx xx xxxxx provedené xxxxx xxxx.
31. Xxxxxx závěr xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xx 1.1.2014 xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx §2004 xxxx. 2 x. x., které xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx věřitele x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, odstoupit xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Odstoupit xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v případě, xxx xxx xxx xxxxxx nemá xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx zásahy zpětných xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx minimální x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx přetrvat, xxxx aby xxxxxxxxxxx x neúčelnému xxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx věřitel xxxxx §1930 odst. 2 x. x. povinen xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx ohledně xxxxxxxxxxx xxxxxx plnění. Xxxxxx xxxxxxxxxx xx tedy xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx xx tunc xxxxxx xxxxxx (xxxx. XXXXXXX, Xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2015. Xxxxx komentáře. xxx. 1211-1212, nebo xxxxxxxxx xxxxxx k x. z.).
32. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2593 x. x., xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx xx xxxxxxx“ není xxxxx konkretizováno. Je xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2004 odst. 2 x. x., xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx odstoupení od xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx, jak Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, že xxx xxxxx x částečnému xxxxxx smlouvy, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od smlouvy xxxx celku, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.
33. Xxxxxx xxxxxxxxx odvolacího xxxxx xx tak x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, neboť pro xxxxxxx xxxxxxxxxx odstoupení xx smlouvy xxxxx xxxxxxxxxx §2004 xxxx. 2 x. x. xxxx xxxxxxxxx závěr, xxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxx, nýbrž xxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx věc je xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxx §2004 xxxx. 2 o. x. xxxxxxxx závěr, xxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx částečně xxxxxx xx xxxx závazek xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx haly xxx xxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §2586 xxxx. 1 x. x. xxxxxxxx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx svůj xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx dílo a xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §2604 x. z. xxxx je xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx §2606 x. x. xxxxxxx-xx xx dílo xxxxxxxx x lze-li xxxxxxxxxx xxxxxx odlišit, xxxx xxx xxxxxxx x převzato x xx částech.
Podle ustanovení §2610 odst. 1 x. x. xxxxx xx xxxxxxxxx ceny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
34. Zákon xx xxxxxxx povinnosti zhotovitele xxxxxxx dílo stanoví xxx xxxxxxxx x xx dokončení díla x předání xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx splněny xxxxxxxxxxx. Nadále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx ustálena x xxxxxx, že xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx díla, xx xx xxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx předmětného xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x postupem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx jiným, xxxx ani xxxxxxxx (xxxx. závěry xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.9.2009, sp. xx. 32 Cdo 2592/2008, xxxx ze xxx 25.2.2009, xx. xx. 32 Xxx 5187/2007). Je-li ve xxxxxxx xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxx tak, xx jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dílo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx předávacího xxxxxxxxx tvoří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 29.10.2009, sp. xx. 23 Xxx 4092/2007, xx xxx 31 3.2009, xx. xx. 23 Xxx 1724/2006, x xx xxx 19.3.2013, xx. xx. 32 Cdo 358/2012, a xxxxxxxx xx xxx 22.4.2009, xx. xx. 23 Xxx 799/2009, ústavní xxxxxxxx proti xxxx xxxxxxx Ústavní soud xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 8.4.2010, xx. xx. XXX. XX 1821/09, xx: xxx.xxxxx.xx). Xxxxx-xx xxxxxxxxx protokol, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x převzetí xxxx, xxxxxxxx všemi xxxxxxx, xxxxx ho xxxxx smlouvy x xxxx podepsat xxxx, xxxx xxxxx dílo xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. 23 Xxx 799/2009, či xxxxxxxx xx xxx 26.11.2015, xx. zn. 23 Xxx 4979/2014). Xxxx závěry xxx xxxx xxxxxxxxx i xx případy xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §2606 o. x.
35. V xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx v xx. X. bodě 9. xxxxxxx x xxxx xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx formou xxxxxxxxxxx protokolu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx. X tomu xxxx xxxxxxx, součástí spisu xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 26.6.2014 vyhotovený zástupcem xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx odmítla xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx s xxxxxxx xx vytknuté xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Současně xxxxxx prokázáno ani xxxxxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx smlouvou x dílo), xxxxxxx xxxxxxxx deklarovala xxxxxx xxxxxxx částečně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx části xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx krytiny. Xxxxxxx-xx (ani) k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx x částečnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §2004 xxxx. 2 x. z. v xxxxxxxxxxxx xxxx vyloučena.
36. Xxxxxxxxxx, xx žádná xxxx díla xxxxxx xxxxx předána, xxxx xxxxxxxxx nemožnost odstoupit xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §2593 o. x.
Xx-xx xxxxxxxxxx oprávněn xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smlouvy jako xxxxx, xxxxxxx mu xx odstoupit od xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx dává-li xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zčásti. Xxxxx xxxxxx xxxx ani x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §2004 x. x., které xxxxxxxx xxxxxxxxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx odstavcích 2 x 3.
37. Xx-xx částečné odstoupení xxxxxxx zamýšlené xxxxxx, xxxx být v xxxx xxxx dostatečně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, že x okamžiku, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx být xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zřejmé, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ustanovení §2005 xxxx. 1 x. x. xxxxx xxxxxxxxx odstoupením xxxxxxxxx (x xxxxx rozsahu) x xxxx konkrétní xxxxx x xxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx) xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
38. Je-li xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx (určitých) xxxx x xxxxxxx ze xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx původně xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §2004 x §2005 xxxx. 1 o. x.), nelze účinně xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx x těch xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx předpokládané xxxxxx nemohly nastat. Xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx stran umožňoval xxxxxxx xxxxxx určitou xxxx a jednoznačně xx xxxxxxxx k xxxxxx x povinnostem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx částečném odstoupení. Xxx částečném xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxx xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx. O xxxxxxxxxxxx část xxxxxx xxxx xxx pouze xxxxx, pokud xxx x xxxxxx části xxxxxx vymezit xxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxx.
39. Xxxxx xxxxxxxxxx §2593 x. x. xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx x případech, xxx x xxxxxx xxxxxxx, xx x jiného xxxxxxx stran, xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx stran xx části xxxx, xx které (od xxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx x odstoupení xxxxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx xx smlouvy xxxxx něj přetrvávají x jaká xxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx odstoupení xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinky, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxx xxxxxx ve shodě x předchozí projevenou xxxx obou xxxxx xxxxxxx jeho ekvivalent x xxxxxxxxxxx.
40. Xxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxxx věci objednatelka xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx zjištění, xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx x povinnosti xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
41. Soudy xxxxxxxx, xx odstoupení se xxxxxx dodávky x xxxxxxxx xxxxxxx krytiny, xx xxxxxxxxxxxx v xxx xxxx uvedla, xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx krytiny xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx uhrazená xxxxxx xxxxxxx xxxx ceny xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x v xxxxx rozsahu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.
42. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxx konstatoval, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx celek, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx provedené části xxxx. X tohoto xxxxxx odvolacího soudu xxxx nevyplývá, xxx xxxxxxxxx částečného odstoupení xxxx xxxxxxxxxxx část xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx.
43. Xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx považovat za xxxxxxxxxxxxxx část původně xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x dílo (tvořit xxxx xxxx odpovídající xxxxx díla původně xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx existovala xxxx stranami xxxxxx xxxxxxxxx vůle x xxxx ceně, xx. xxx x původní xxxxxxx o dílo, xx z xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx krytiny), xxxxx xxxxxx xx xxx objednatelka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx povinna xxxxxxx.
44. X xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zaplacení předmětné xxxxx xxxx xxxx xx nesprávné. Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx první x. x. x.), xxxxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx změněn xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx žalobkyni 450 000 Xx se xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx, x x xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx řízeních týkajících xx řízení x xxxxxx xxxxxxxxx (§243e xxxx. 1 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, Nejvyšší xxxx xxxxxx x xx ve xxxxxx X. x xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx 450 000 Xx se xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xx xxxxxxxx XXX. x XX. x nákladech řízení x v xxxxx xxxxxxx věc vrátil xxxxx prvního xxxxxx x dalšímu xxxxxx (§243x xxxx. 1 x xxxx. 2 xxxx xxxxx o. x. ř.).