Xxxxxx věta
Objednatel má xxxxx odstoupit xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx provedení xxxx xxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. x xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xx zhotovení xxxx.
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx soud x Xxxxxxxx rozsudkem xx dne 2.5.2007 (xxxx xxxx) xxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1&xxxx;153&xxxx;835 Xx.
Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx Králové xxxxxxxxx xx xxx 30.10.2008 (xxxx jiné) rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx žalobci xx xxx dnů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx 83&xxxx;889 Xx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xx marném uplynutí xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx (zhotoviteli) xxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §642 odst. 2 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanského zákoníku, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Žalovaný xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (§457 xxx. xxx.) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 83&xxxx;478 Kč (x xxxxxxx xxxx výše 90&xxxx;000 Kč již xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx 6522 Kč xxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxx (§544 xxx. xxx.) ve xxxx 0,01 % denně x 137 132 Kč (xx. z ceny xx xxxxxxxxx xxxx) xx dobu xx 1. xx 30.9.2003, xx. 411 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx - xxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně změněn xxx, xx xxxxxx xxxx xx xx 83&xxxx;478 vyhověno. Xxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí spočívá xx nesprávném právním xxxxxxxxx věci (§241a xxxx. 2 xxxx. x/ zákona č. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxx připadá xx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §642 xxxx. 1 obč. zák., xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxx, x xxxxx xx xx xxxxx žalobce xxxxxxxxxx přiměřenou xxxxx xxxx 30.6.2003, dokdy xxxx xxx dílo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx termín nemohl xxx smluvními stranami xxxxxx xxxxx xxx x písemné xxxxx, xxxxxxx xxxxx takový xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx žalovaný navrhl, xxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxx xxxxxx x dalšímu řízení.
Nejvyšší xxxx dovolání xxxxxx.
X xxxxxxxxxx:
Xxxxxxxx soud věc xxxxxxxxx xxxxx občanského xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 30.6.2009 (xx. XX, xxx 12. xxxxxx x. 7/2009 Sb.).
Dovolání - xxxxxxxxx podle §237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. - xxxx xxxxxxx.
X xxxxxx xxxxxxxxxx přihlíží dovolací xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x §229 xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. a), x) x xxxx. 3 x. x. x., xxxxx x x jiným xxxxx xxxxxx, které mohly xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx; jinak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§242 xxxx. 3 x. x. ř.). Jelikož xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx xx nepodávají, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxx xxxxxx odstoupil podle §642 xxxx. 2 xxx. xxx.
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx xxxxx, jež xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx správně, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx skutkový xxxx xxxxxxxxx aplikoval.
Podle xxxxxxxxxx §642 xxxx. 2 xxx. zák. xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxx nebude xxxx xxxxxx nebo xxxxxx provedeno řádně, x xxxxxxxx zhotovitel xxxxxxx xxxxxxx ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
X xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx objednateli xxxxx od smlouvy xxxxxxxxx x v xxxxxxx, xxx lze x xxxxxxx xx xxxxxxx okolnosti případu xxxxxxx předpokládat, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, i xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx provedení díla xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxxx-xx xx, že xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx ustanovení §642 odst. 2 xxx. xxx. je xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené lhůty x xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx datu xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jazykového xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ani jeho xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx maius (x fortiori) xx xxxxx xxxxxxx, že xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx přiměřenou lhůtu, xx xxxxxxx x xxxx odstoupit, xxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx díla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxxxx smlouvy x dílo xx xxxxxx zhotovitele xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. (vedle opožděnosti xx už xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx, xx objednatel xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx a že xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Rozhodné xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx x poskytnuté lhůtě xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx to, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx smlouvy x xxxx odstoupit xx xxxxxxxx přiměřené xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx.
X xxxxx xxxxxxxxxx §642 xxxx. 2 xxx. xxx. xxxxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxx xxxxxx přiměřenou xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxx, x níž xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx.
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; Xxxxxxxx soud xxxxx - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1, xxxx xxxxx, x. s. x.) - xxxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2, xxxx xxxx xxxx středníkem, x. x. x.).
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxx rozsahu xx xxx vrátil k xxxxxxx řízení, xxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx stupně.
* Usnesením xx dne 13.3.2013, xx. xx. 31 Xxx 1157/2010, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x xxxxxx, že Nejvyšší xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx závěrů xxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx.