Xxxxxx xxxx:
Xx vzniku xxxxxx zhotovitele xx xxxxxxxx cenu xxxx x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx) xx nezbytná xxxxxxxxx xxxxxx objednatele x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxx kvalitativní změně, xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxx o xxxx.
Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx x rozšíření díla xxxx xxxxxxxxx nedošlo, xxxxx požadovat po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x&xxxx;xxxxxxxx předpisu: §549 xxx. x. 513/1991 Xx.
XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxx Hornochové x xxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxx x XXXx. Xxx. Xxxx Xxxxx x&xxxx; xxxxxx xxxx žalobkyně R. xxxx. x x.x., xxxxx žalovaným 1) X. X., a 2) V. M., xxxxxxxxxxx Xxx. X. X., xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx dvakrát 81 206,85 Xx, vedené x Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxx xx. xx. 6 C 118/2003, o dovolání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xx dne 12. února 2009, x.x. 27 Co 847/2006-302,
xxxxx:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xx xxx 12. xxxxx 2009, x.x. 27 Xx 847/2006-302, x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxx ze xxx 10. xxxxx 2006, x.x. 6 X 118/2003-250, xx xxxxxx X. a XXX. x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. x XX. x xxxxxxx xxxxxxx řízení xx zrušují, x xxx se vrací Xxxxxxxxx soudu xx Xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.
X x ů x x x x x x x :
Xxxxxxx soud x Xxxx rozsudkem xx xxx 12. xxxxx 2009, č.j. 27 Co 847/2006-302, xxxxxxxx xxxxxxxxxx napadené xxxxxx X. x XXX. xxxxxxxx Okresního xxxxx ve Xxxxx xx dne 10. xxxxx 2006, č.j. 6 X 118/2003-250, xxxxxxx xxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxx xxxxxx 81 206,85 Xx; xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx před xxxxx xxxx stupňů.
Odvolací xxxx xxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxx zhotovitelka, xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxx 8.4.2002 uzavřené xxxxx § 536 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „obch. xxx.“), xxxxxxxx pro xxxxxxxx, jako xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxx, jejichž hodnota xxxx vyčíslena xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx zjištění, xx xxxx provedeného díla xxxxxx víceprací xxxxxx 1&xxxx;048&xxxx;286 Xx xxxxxx XXX, z xxx xxxx zaplaceno 885 872,30 Xx x nezaplaceno 162&xxxx;413,70 Xx. Protože xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx díla xxxxxxxxxx, xxxxx v rozhodné xxxx nebyli manželé, xxxxxx soud prvního xxxxxx každému ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxx ceny xxxx xx výši 81&xxxx;206,85 Xx. Odvolací soud xx x tímto xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx díla xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx 875&xxxx;438,80 Xx xxx XXX, když xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx díla bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který připustil, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx svědci. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx díla nepřistoupili x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx ohledně ceny xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx odstraněno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx námitku xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxxxxx dílo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podali xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x § 237 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „x. x. x.“). Xxxxxxxxxx xx nesprávného xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx smyslu § 241x xxxx. 2 xxxx. b) x. x. x. x x xxxxxxx xx § 241x xxxx. 2 xxxx. a) x. x. x. xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxx je postiženo xxxxx, xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxx. Uplatnili xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle § 241x xxxx. 3 x. s. x. s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxx částce, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx II. x XX. rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx předmětem xxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx chybu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx správná xxxx zamítaných xxxxxx xx výrocích XX. x XX. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odvolacího xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx, že tento xxxxx xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx na xxxxx x předání x xxxxxxxx díla, xxxxx xxx podepsán xxx prvním xxxxxxxxx x v xxxx xx xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxx xx odstranění závad x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx nedošlo.
Žalovaní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx potvrdil xxxxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxx xxxxxx víceprací. Poukazují xx smluvní xxxxxxxx x čl. XX./4 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, podle něhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xx, xx xxxx xxxxxx xx smyslu § 554 odst. 1 xxxx. zák. řádně xxxxxxxxx x předáno xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxx žalobkyně xxxxx § 548 xxxx. 1 obch. xxx. xxxxx na xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxx xxxx xxxx. Poukazují xxxxxx na smluvní xxxxxxxx x xx. XX./5 předmětné smlouvy x xxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx x xxxxxxx xx ujednání x ceně, kdy xxxxxxx xxxx xxxx xxx účtována xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměr xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxx nad xxxxx ceny xxxxxxxx xx xxxxxxx nevznikl, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx podle § 118x xxxx. 1 x 3 x. x. x. x § 119a xxxx. 1 x. x. ř.
Žalovaní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx víceprací, xxxxxxxx xxx soudy xxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxxx ocenění xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prospěchu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpovídá částce xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx, ale xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Touto zásadou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx soudy xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx byl xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxx xxxx“) xxxx xxxx dovolací (§ 10x xxxxxx o. x. x.) xx xxxxxxxx, xx dovolání xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx v § 240 xxxx. 1 o. x. x. x tomu xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx advokátkou (§ 241 xxxx. 1 a 4 x. s. x.), xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxx § 236 x. x. x. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx § 237 xxxx. 1 x. x. ř. je xxxxxxxx je přípustné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx věci xxxx,
x) xxxxx bylo xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx xx věci xxxx xxxxx než x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
x) jimiž bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx k závěru, xx xxxxxxxx rozhodnutí xx ve věci xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
X xxxx xxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx § 237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xx-xx xxxxxxx výrok xxxxxxxx odvolacího xxxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx přípustné xxx podle § 237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., neboť xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v posuzované xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu xx xx xxxx xxxx xx právní xxxxxxx xxxxxxx význam x je xxxxxxxxx xxxxx § 237 xxxx. 1 písm. x) o. s. x.
Xxxxx § 237 xxxx. 3 o. x. x. má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx stránce xxxxxxx význam xxxxxxx xxxxx, xxxx-xx právní xxxxxx, která x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, xxxx která je xxxxxxxxxx soudy xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx-xx xxxxxx otázku x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Předpokladem xx, xx xxxxxx právní xxxxxx mělo pro xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx nešlo jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věci xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx x něm xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejen xxx rozhodnutí v xxxxxxxxxx xxxx, ale x hlediska rozhodovací xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxx jejich judikaturu), xxxxxxx xx musí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx otázku, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx rozdílně. Závěr x tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xx xxxxxx stránce xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx předběžně; xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxx nevydává.
Přípustnost xxxxxxxx xxxxx ustanovení § 237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. ř. není xxxxxxxx již tím, xx dovolatel xxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx má xx věci samé xx xxxxxx stránce xxxxxxx xxxxxx. Přípustnost xxxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx § 237 xxxx. 3 x. x. x., xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx věci xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx. X xxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx ve xxxxxx § 237 xxxx. 1 xxxx. x) x. s. x. spjata xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx stránce, xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx otevírá xxxxxxx xxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx, navíc xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx &xxx;#61531;xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. § 242 xxxx. 3 x. s. x.), xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx&xxx;#61533;.
Xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxx přípustnosti xxxxxxxx xxxxx § 237 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxxxxxx stav xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxx xxxxx xxxxx, skutkové xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx přezkoumávat x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které mohlo xxx xx následek xxxxxxxxx rozhodnutí ve xxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx. Xxxxxxxxx podkladem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, které účastníci xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx x soudním xxxxx x uvedeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxx-xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx XX odst. 5 smlouvy o xxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxx vznik xxxxxx xx zaplacení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 237 odst. 1 písm. x) x. x. x. xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxxxxxx x § 241x odst. 3 x. s. x., xx. že xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx x podstatné xxxxx xxxxx x provedeném xxxxxxxxxx, xx třeba xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx § 237 xxxx. 1 písm. x) x. x. x. xxxx tento xxxxx způsobilým dovolacím xxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx § 241x xxxx. 3 x. x. ř. xxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx žalobkyně xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx. V xxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx podle § 549 xxxx. zák., xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx díla x xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx na xxxx xxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx objednatel xxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx-xx xxxx důsledky xx xxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx nutné xxxxxxxx x x účelných xxxxxxxxx spojených xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 2).
Oba xxxxx xx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx § 549 obch. xxx. xxxx xxxxxxxxxx.
X xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx zároveň podotknout, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx § 549 xxxx. xxx. je xxxxxx x xxxxx smlouvy.
Ze xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xx změně xxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx nedošlo, dohoda x změně xxxxxxx xxxxxxxx nebyla.
Nejvyšší xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx již několikrát xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx zhotovitele xx xxxxxxxx cenu xxxx x případě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxxx jeho xxxxxxx) xx nezbytná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x zhotovitele na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx kvalitativní xxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx smlouvy x xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 20. xxxxxx 2003, xx. zn. 29 Odo 214/2003, xx xxx 26. xxxx 2006, xx. xx. 32 Odo 735/2004, xx xxx 22. května 2007, xx. xx. 32 Xxx 849/2005, ze xxx 27. xxxxxx 2007, sp. xx. 32 Xxx 1043/2005 x xx xxx 29. července 2009, xx. xx. 23 Xxx 1146/2007, xxx xxxx x xxxxxxxxx xx webových stránkách Xxxxxxxxxx soudu).
Pokud xxxx x xxxxx případě xx xxxxx smlouvy x xxxx x xxxxxxxxx díla xxxx xxxxxxxxx nedošlo, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx má xx xxxx xxxx xx xxxxxx stránce xxxxxxx xxxxxx a je xxxxxxxxx xxxxx § 237 odst. 1 xxxx. x) o. x. x., neboť xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaplacení xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx odůvodněno, x zároveň x xxxxxxx x ustálenou xxxxxxxxxxx.
X ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, bylo xxx xxxxxxxxxxxx zabývat se xxxxxxxxx dovolatelů xxxxxxxxxx xx procesního postupu xxxxx a námitkami x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx soud rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx § 243x xxxx. 2 xxxx xx xxxxxxxxxx x. x. x. xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl rozsudek xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xxxxx i xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx X. x III., xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řízení, a xxx vrátil xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx řízení (§ 243x odst. 3 x. x. x.).
Xxxxxx xxxxx vyslovený x xxxxx rozsudku xx xxxxxxx (§ 243x xxxx. 1, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x. s. ř.); x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§ 243x odst. 1, věta druhá x. x. ř.).
Proti xxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
X Xxxx 21. xxxxx 2009
XXXx. Xxxxxxxx&xxxx; X x x x x c x x v x
xxxxxxxxxxx xxxxxx